AGB:

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der möbelmanufaktur König (nachfolgend „Auftragnehmer“) und deren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“). Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn sie schriftlich anerkannt wurden.

2. Leistungsbeschreibung

Die möbelmanufaktur König fertigt individuell geplante Möbel und Innenausbauten in handwerklicher Qualität. Zeichnungen, Entwürfe und Maßaufnahmen sind Grundlage der Leistung und Bestandteil des Vertrags. Alle Leistungen werden gemäß den anerkannten Regeln des Tischlerhandwerks ausgeführt.

3. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Leistung zustande. Änderungen, Ergänzungen oder Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

4. Liefer- und Montagefristen

Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder Materialengpässen verlängern die Fristen angemessen. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Auftraggeber zumutbar ist.

5. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle gelieferten Waren und eingebauten Komponenten Eigentum der möbelmanufaktur König. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen.

6. Planungs- und Urheberrechte

Zeichnungen, Entwürfe und Konstruktionsvorschläge bleiben geistiges Eigentum der möbelmanufaktur König und dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Bei Nichtzustandekommen eines Auftrags behalten wir uns vor, für Planungsleistungen eine angemessene Vergütung zu verlangen.

7. Gewährleistung

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen:

• Für Verbraucher gilt eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren gemäß § 634a BGB.
• Für Bauleistungen, bei denen die VOB/B wirksam vereinbart wurde, beträgt die Gewährleistungsfrist vier Jahre ab Abnahme gemäß § 13 Abs. 4 VOB/B.

Etwaige Mängel sind schriftlich anzuzeigen. Die Frist für die Anzeige offensichtlicher Mängel beträgt 7 Tage nach Abnahme bzw. Lieferung.

8. Maßaufnahme und Mitwirkungspflichten

Der Auftraggeber stellt sicher, dass die baulichen Gegebenheiten eine fachgerechte Montage ermöglichen. Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung des Auftraggebers (z. B. fehlender Zugang zur Baustelle) berechtigen uns zur Anpassung des Zeitplans und ggf. zur Abrechnung von Mehrkosten.

9. Haftung

Unsere Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen Schaden.

10. Datenschutz

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Vertragsdurchführung erforderlich ist.

11. Gerichtsstand und Erfüllungsort

Für alle Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der möbelmanufaktur König.

12. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.